眉山债务债权律师

全国统一服务热线 13980361374
债务纠纷
您当前位置: 首页 律师文集

拖欠工程款相关问题

2014年12月1日  眉山债务债权律师   http://www.mszwzqls.com/
  拖欠工程款相关问题
  拖欠工程款是指在建设工程中,发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程,而承包方又拖欠分包商等一系债务。
  以下是拖欠工程款相关知识的汇总,仅供参考。
  ◇拖欠工程款的概念、形成原因及社会危害
  概念  拖欠工程款是指在建设工程中,发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程,而承包方又拖欠分包商等一系债务。
  形成原因
  建筑施工企业带资、垫资承包的现象,导致拖欠工程款的问题也越来越严重。据不完全统计,到1990年,全国拖欠工程款近35亿元,而1995年则猛蹿至600亿元,截至 1998年底,更是达到了3570亿元,而且现在仍在不断增长。据调查,目前施工企业被拖欠的工程款已占同期完成施工产值的38.5%...全文>>
  ◆相关知识:
  ◇拖欠工程款现象为何愈演愈烈
  长期以来,我国建设领域工程款拖欠问题愈演愈烈,严重破坏了社会经济秩序,恶化了企业交易信用环境,极大地困扰着许多企业的正常运转,给社会带来了不稳定因素,引起了社会各界的广泛关注。下面这篇来自国家统计局的文章以大量的数据将这一问题呈现在读者面前,并对该现象作了精辟的分析。
  建设领域的工程拖欠款是指施工企业(建筑业企业)在报告期末应向发包单位(建设项目或单位,以下简称建设项目)收取而未收取的工程款项。长期以来,在我国建设事业全面快速发展的同时...全文>>
  ◇为什么拖欠工程款
  1.工程原因
  在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。
  (1)政府审批
  政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估,而且包括项目的投资能力的审核,如果对项目投资能力审查不严,就会造成投资不到位,造成拖欠工程款的源头...全文>>
  ◇解决拖欠工程款问题的对策
  1.行政措施
  (1)资金审查
  政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查,尤其是投资能力的审查,严格执行先落实资金,后上项目的原则,严格审查上报项目的资金落实情况。资金不落实不审批,对抽逃资金的要追究法律责任,审批后增加概算扩大工程规模的责令补充资金或停止扩大规模。因主管部门审查不详,导致不良后果的,也要追究主管部门和主办人员的行政责任...全文>>

  ◆相关链接:
  ◇建筑公司拖欠工程款纠纷案
  一、案件基本事实
  1993年7月9日辽宁省本溪市溪湖区人民政府(以下简称区政府)与辽宁省盘锦市兴隆台区宏远公司(以下简称宏远公司)签订《溪湖区站前小区改造开发协议》,约定:项目名称为溪湖区站前小区改造工程,建设性质为整体承包,自行设计,自行订价销售,总建筑面积为3万平方米以上,工期为1993年8月至1995年7月。区政府的责任为:宏远公司资金到位后20天内做好施工地区的三通一平,提供平面规划布置图。宏远公司的责任为:一次性注入建设资金400万元;向区政府交付工程总造价...全文>>
  ◇清退假冒低保户发放拖欠工程款
  1月30日,省委办公厅发布今年第2期“民声通道”办理情况通报,群众反映的退耕还林补助资金未及时发放、工程款被拖欠、国企改制后不履行承诺等8件关乎百姓利益的事情已基本得到解决。
  违规抵押担保已被撤销
  反映:分宜县某村违规使用集体财产为他人作抵押贷款担保...全文>>
  ◇拖欠工程款纠纷抗诉案判决书
  受理法院:黑龙江省海林市人民法院
  抗诉机关:牡丹江市人民检察院
  受诉法院:牡丹江市中级人民法院
  基本案情:
  申诉人(一审被告):徐子泰,汉族,原山东省费县第二建筑工程公司经理,现住×××。
  被申诉人(一审原告):黑龙江省柴河林业局第三中学...全文>>


文章来源:眉山债务债权律师

律师:周国锋 [四川]

四川齐协律师事务所

联系电话:13980361374
转载请注明出处 本文链接: http://www.mszwzqls.com/news/view.asp?id=803356771858 [复制链接]
Copyright@2024

眉山债务债权律师

版权所有
技术支持:大律师网